建设工程施工合同纠纷 （2018）冀01民终1288号

一、关于合同相对人问题。被告一建集团与佐润公司签订劳务分包合同，合法有效。被告虞金泉与原告签订的清包合同上虽加盖了名为被告佐润公司的合同专用章，但该公司未曾刻制过此章，且被告虞金泉不能提供系受佐润公司委托与原告签订合同并支付工程款的相应证据，故应认定原告与被告虞金泉存在直接合同关系，应承担支付工程款的责任。被告佐润公司自认向被告虞金泉出借劳务作业资质，原告要求其在欠付工程款范围内承担责任，本院予以支持。二、关于工程欠款金额。原告与被告虞金泉对因火灾停工后劳务合同未能继续履行的原因说法不一，但双方均未提交证据，且剩余工程已由他人施工完成，故双方间的劳务清包合同已实际解除，双方应据实结算工程款。依据补充鉴定结论，按照双方约定的合同单价计算，原告完成工程造价为9559847.46元，被告虞金泉主张其中含他人完成的部分工程的价款，但未提交他人施工及完成工程量的证据。公证录像所示公证时现场仅不足十人施工，亦与被告所述不符。因缺少相应证据，上述人员完成的工程造价无法从原告完成工程造价中析出。据此，对被告虞金泉的主张不予支持。扣除已付5340100元及原告认可的应付班组人员劳务费用3462620元，

虞金泉、王茂洪建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀01民终1288号上诉人（原审被告）：虞金泉，男，1972年3月14日出生，民族，现住浙江省东阳市。委托诉讼代理人：谷兆辉，河北世纪联合律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王茂洪，男，1967年4月27日出生，汉族，现住江西省上饶市鄱阳县。委托诉讼代理人：黄敏，河北厚正律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：石家庄佐润建筑分包有限公司，住所……