建设工程施工合同纠纷 （2018）云08民终720号
裁判要旨
江章德与黄长泉签订的《房屋建筑施工合同》系双方真实意思表示，也不违反法律禁止性规定，合同真实、有效，双方均应按合同约定履行各自义务。合同履行过程中，因江章德、黄长泉对西盟县建设工程质量检测中心作出的编号为HKY2017-669基础钻孔桩、HKY2017-670基础钻孔桩试件存在抗压强度不符合设计要求的问题没有得到妥善解决导致工程停工至今，合同履行期限已届满，不能实现合同目的，合同应当解除。黄长泉承包建盖江章德位于勐坎大酒店原址上的商业用房中已完成部分的工程造价经鉴定为45491.57元，黄长泉签字认可冯某、李俊向江章德支取劳务费共计86720元，并同意在工程款中扣除。黄长泉所完成部分的工程造价与其认可在工程款中扣除的劳务费相抵后，确实多支工程款41228.43元，多支部分的工程款应当返还。江章德、黄长泉签订的《房屋建筑施工合同》约定基础孔桩计价时黄长泉只负责2米内，超出按每米400元由江章德另补给黄长泉，即每棵桩2米范围内所耗费的人工辅材含在施工单价内（按每平方米538元计算），超出的部分按每米400元计价，没有对分部分项工程计价方法和计价标准进行约定。由于黄长泉未完成全部工程，每棵桩
摘要
黄长泉、江章德建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
云南省普洱市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）云08民终720号 上诉人（原审被告）：黄长泉，男，1956年10月17日生，现住云南省西盟佤族自治县。 委托诉讼代理人:费红琴，云南天之泰律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。 被上诉人（原审原告）:江章德，男，1968年11月12日生，现住云南省西盟佤族自治县。 委托诉讼代理人：解道龙，男，云南省西盟佤族自治县居民。代理权限为特别授权……