建设工程合同纠纷 （2019）豫17民终4192号

本案《劳务大清包合同》为有效合同，双方均应按照合同约定履行各自的义务。因涉案工程未按工期竣工，双方都造成了损失，从双方合同约定“因业主或甲方手续不全造成工程停工，甲方支付乙方所有材料和工人实际损失费用”，张志安的损失应由郑永华方赔偿。2016年11月29日郑永华向张志安出具的660000元的欠条，已经（2017）豫1725民初3648号民事判决确认，本案予以采信。张志安要求按照年利率6％支付逾期付款利息请求，因2016年11月29日郑永华无款可付，向张志安出具了欠条，该欠条属于无履行期限的债务，郑永华逾期付款，应承担违约责任。张志安请求支付逾期付款利息，也即是要求郑永华方承担逾期付款违约金，因此，可自张志安主张之日起，按照年利率6％支付逾期付款利息至款付清之日止。张志安的该项请求符合法律规定，予以支持。张志安在660000元之外另行主张2015年6月1日—2017年9月30日（明确的节点是本院主持拆除钢管模具的2017年10月26日）的损失问题，2015年6月1日以后，张志安没有继续施工，到2016年2月8日前，张志安共得到工程款276000元，2016年11月29日，郑永华向张志安出

本案《劳务大清包合同》为有效合同，双方均应按照合同约定履行各自的义务。因涉案工程未按工期竣工，双方都造成了损失，从双方合同约定“因业主或甲方手续不全造成工程停工，甲方支付乙方所有材料和工人实际损失费用”，张志安的损失应由郑永华方赔偿。2016年11月29日郑永华向张志安出具的660000元的欠条，已经（2017）豫1725民初3648号民事判决确认，本案予以采信。张志安要求按照年利率6％支付逾期付款利息请求，因2016年11月29日郑永华无款可付，向张志安出具了欠条，该欠条属于无履行期限的债务，郑永华逾期付款，应承担违约责任。张志安请求支付逾期付款利息，也即是要求郑永华方承担逾期付款违约金，因

河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫17民终4192号上诉人（原审被告）：郑永华，男，汉族，1957年7月15日生，住河南省驻马店市驿城区。上诉人（原审被告）：杨新宇，男，1991年10月2日生，汉族，住河南省平舆县。二上诉人委托诉讼代理人：张富华，河南公义律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张志安，男，1966年4月26日生，住河南省驻马店市驿城区。委托诉讼代理人：姜捷，……