建设工程合同纠纷 （2017）沪01民终12954号
裁判要旨
1.根据“通用合同条款”31.1款第（2）项约定，合同中已有或只有类似于变更工程的价格，按已有价格或可以参照类似价格变更合同价款。对合同外增加的墙面界面剂，鉴定机构参照合同已有报价计算，具有合同依据，华亮公司对此的异议不能成立。2.在“专用合同条款”23.4款对“施工期”时间节点未作特别约定或解释的情形下，按照通常理解，“施工期”应从工程开工至竣工，华亮公司要求按总工期调整人材机价差，经查并无不当，涉及的差额费用1,099,853.44元应当计取。3.就暗浜施工，华亮公司提供了设计变更通知单、工程指令、做法确认单、施工图纸及工程验收单，足以证明华亮公司施工事实，应当作为合同外增加工程量计入工程总价。4.2013年2月27日会议纪要“业主提出的意见及要求栏”内，载明业主要求先做释放孔。华亮公司主张上述费用具有客观性和合理性，应予计取。5.满堂脚手架工程量以鉴定机构重新核算的为准。6.根据“专用合同条款”第23.2款第（1）（2）项约定，合同没有适用价格的，按照2000定额计取。对电渣压力焊华亮公司要求按照定额计价，符合合同约定，该部分价差费用564,828.97元应计入总工程款。按此计算
摘要
中航翔凤国际物流（上海）有限公司诉华亮建设集团股份有限公司建设工程合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终12954号上诉人（原审被告）：中航翔凤国际物流（上海）有限公司，住所地上海市浦东新区宣桥镇申杰路351号。法定代表人：肖广中，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：王靖，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晓野，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：华亮建设集团股份有限公司，住所地上海市浦东新区泥城镇新城路……