建设工程施工合同纠纷 （2018）新29民终77号
裁判要旨
康晨建筑公司与金晖兆丰公司在平等、自愿的基础上签订的建设工程施工合同是双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。康晨建筑公司作为该工程的实际施工人，按合同约定完成了施工，康晨建筑公司理应得到全部工程款。现康晨建筑公司要求金晖兆丰公司支付塔基基础增加部分工程款，并提供了有金晖兆丰公司加盖公章的竣工结算书，确认该塔基基础增加部分工程款总额为1608648.07元的诉请，予以支持。对康晨建筑公司要求金晖兆丰公司支付逾期付款利息损失根据康晨建筑公司提供竣工结算书，利息计算应从2014年1月6日计起。园区管委员会称已按照原设计图纸及第三方审核决算价支付了全部工程款，康晨建筑公司亦认可，故其辩解理由成立，予以采信。金晖兆丰公司经法院传票传唤，未到庭参加诉讼。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、金晖兆丰公司于本判决生效后十日内一次性支付康晨建筑公司工程款1943423.16元【本金1608648.07元，利息334775.09（2014年1月6日至2017年7月27日）】。二、园区管理委员会不承担给付责任。案件受理费减半收取117
摘要
新疆金晖兆丰能源股份有限公司与拜城县康晨建筑工程有限责任公司、拜城重化工工业园区管理委员会建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民 事 判 决 书（2018）新29民终77号上诉人（原审被告）：新疆金晖兆丰能源股份有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县重化工工业园区。法定代表人：李文拓，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张顺，男，1962年12月28日出生，汉族，该公司法务科科长。委托诉讼代理人：郑涛，男，1979年2月15日出生，汉族，该公司自备电技术员。被上诉人（原审原告……