建设工程合同纠纷 （2019）豫15民终4176号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。原、被告双方于2017年3月10日签订《施工承包合同》，原告具有相应的建设施工资质，该合同系双方当事人真实意思表示，未违反相关法律规定，合同合法有效，双方当事人应按照合同约定，遵循诚实信用原则全面履行合同。原告依据合同约定建设完成了被告所有的河南好滋元信阳试验园区基础设施建设及指挥部改造工程，合同约定工程固定价1631400.37元，且在2017年7月16日，经原、被告双方负责人员对工程费用进行核对，确认了工程总量，并有被告工作人员张波签字确认，2017年7月19日，被告公司对总价1631400.37元进行了审核，后该工程由被告开始投入使用。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条（三）的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。被告虽辩称未进行竣工验收，但因被告当庭亦认可2017年7月份已经开始使用，结合原告陈述及工程费用明细中被告方工作人员审核签字的时间，对于竣工日期确认为2017年7月19日。按照《最高人民法院关于审理建

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。原、被告双方于2017年3月10日签订《施工承包合同》，原告具有相应的建设施工资质，该合同系双方当事人真实意思表示，未违反相关法律规定，合同合法有效，双方当事人应按照合同约定，遵循诚实信用原则全面履行合同。原告依据合同约定建设完成了被告所有的河南好滋元信阳试验园区基础设施建设及指挥部改造工程，合同约定工程固定价1631400.37元，且在2017年7月16日，经原、被告双方负责人员对工程费用进行核对，确认了工程总量，并有被告工作人员张波签字确认，2017年7月19日，被告公司对总价1631400.37元进行了

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫15民终4176号上诉人（原审被告）：河南好滋元农业科技有限公司，住所地信阳市浉河区董家河镇陈湾村尹湾组，统一社会信用代码91411502MA40RQ4Y6Q。法定代表人：舒蒲娟，该公司董事长。委托诉讼代理人：张波，该公司员工。委托诉讼代理人：龚震，河南世纪通律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：光山县宏源建筑工程有限公司，住所地河南省光山县……