建设工程合同纠纷 （2018）鲁13民终3723号
裁判要旨
原、被告所签订的建设工程施工合同以及补充协议，系双方当事人真实意思表示，其内容与形式均不违反法律禁止性规定，为有效合同，当事人均应依照约定全面履行自己的义务。本案在诉讼过程中，经本院委托，有关部门对涉案工程的价款进行了审计，认定工程总价款为39066453.51元，其中误工补偿费鉴定造价688960元。因误工补偿费不属于本案委托审计的范围，且原告也无确切证据证实，故对该部分误工补偿费鉴定造价688960元，不予认可。被告对该鉴定报告有异议，通过鉴定人员出庭接收质询，本案不存在“鉴定机构或鉴定人员不具备鉴定资格、鉴定程序严重违法、鉴定结论明显依据不足”的情况，故本院对鉴定机构的鉴定结论予以确认，认定涉案工程总价款为38377493.51元。被告已拨付工程款为25204382.74元，被告垫付的维修费、配电箱费用、污水泵费用共计32933.7元，应在付款额中扣除，故被告村委未付款总额为13140177.07元。原告要求被告偿还所欠工程款并支付利息的诉讼请求，依法成立，本院予以支持，利息应自鉴定报告出具之日起计算。因本诉原告兰陵公司和反诉原告角沂社区居委均未提交充分证据证实工期延误系由哪方原
摘要
临沂市兰山区兰山街道角沂社区居民委员会、兰陵县建筑安装工程总公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
山东省临沂市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁13民终3723号上诉人（原审被告、反诉原告）：临沂市兰山区兰山街道角沂社区居民委员会，住所地临沂市兰山区工业大道**。法定代表人：杜晓云，主任。委托诉讼代理人：孙传照，山东铭星律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：兰陵县建筑安装工程总公司，，住所地兰陵县城南环路西段法定代表人：王树学，经理。委托诉讼代理人：王特，山东典成律师事务所……