建设工程合同纠纷 （2021）豫03民终153号

瑞隆公司在中标后与钰诚公司签订的《洛阳御城温泉酒店装饰装修工程施工承包合同》是双方真实意思表示，对此一审法院予以认定。双方在履行合同过程中，发生纠纷，瑞隆公司认为是钰诚公司不支付工程进度款、是钰诚公司违约，钰诚公司认为是瑞隆公司将该工程转包给他人、并由于瑞隆公司的原因造成停工10天以上、延误工期30天以上，是瑞隆公司违约，双方对此说法不一，根据2020年1月15日双方签订的协议书来看，双方对之前的合同履行情况已经协商一致，但在后续工程量核算问题上，双方对计量方法发生争执，导致工程量核算工作暂停，工程无法顺利进行，双方均不能按合同约定履行自己的各项义务，应各自承担相应的违约责任，现双方之间签订的合同已无法继续履行，故对双方解除合同的请求，一审法院予以支持。关于工程款问题，根据鉴定机构出具的鉴定报告，瑞隆公司已完成的工程造价5341805.39元，双方没有异议，但对增量部分工程造价336768.75元，钰诚公司没有签字确认，其没有证据证明该部分工程造价在合同约定范围内，故对该部分工程造价，一审法院予以认定，该工程款数额应为5678574.14元，工程造价中包括的剩余材料部分98320.61

瑞隆公司在中标后与钰诚公司签订的《洛阳御城温泉酒店装饰装修工程施工承包合同》是双方真实意思表示，对此一审法院予以认定。双方在履行合同过程中，发生纠纷，瑞隆公司认为是钰诚公司不支付工程进度款、是钰诚公司违约，钰诚公司认为是瑞隆公司将该工程转包给他人、并由于瑞隆公司的原因造成停工10天以上、延误工期30天以上，是瑞隆公司违约，双方对此说法不一，根据2020年1月15日双方签订的协议书来看，双方对之前的合同履行情况已经协商一致，但在后续工程量核算问题上，双方对计量方法发生争执，导致工程量核算工作暂停，工程无法顺利进行，双方均不能按合同约定履行自己的各项义务，应各自承担相应的违约责任，现双方之间签订的

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫03民终153号上诉人（原审原告、反诉被告）：河南瑞隆建设有限公司，住所地河南省郑州市金水区经三路56号2号楼102号。法定代表人：李领歌，该公司经理。委托诉讼代理人：刘亚平，河南千盈律师事务所律师。委托诉讼代理人：梅飞龙，河南千盈律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：偃师市钰诚置业有限公司，住所地河南省偃师市产业集聚区（首阳山镇香峪……