装饰装修合同纠纷 （2017）浙01民终7553号
裁判要旨
本案的争议焦点为：一、付款条件是否已成就；二、诘忆公司主张合同中差价补偿是否支持；三、高阳、方志娟是否仍需支付款项。对于争议焦点一，高阳、方志娟抗辩称工程未竣工，且诘忆公司认可至审理时尚有部分应完成而未完成的工程，但高阳、方志娟已于2016年11月份入住，并在使用该处房屋。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故应认为本案装修工程已竣工，工程款付款条件已成就。对于争议焦点二，诘忆公司提出按照合同约定，确实给施工方造成亏损的，业主应当给施工方补偿相应合同差价，故高阳、方志娟应按诘忆公司提供的实际完工部分清单来支付工程款，该部分工程款达439048.99元。一审法院认为，首先诘忆公司与高阳、方志娟双方就工程款总额在装修工程施工合同主文及后来签订的补充协议中均作了约定，即工程款为280000元，增补预算30000元，诘忆公司的意思表示已真实明确。其次诘忆公司在庭审中已根据该数额提出变更后的诉讼请求，且明确表示按原诉讼请求进行主张。故对诘忆公司该主张不予认可。对于争议焦点三
摘要
浙江诘忆空间装饰设计有限公司与高阳、方志娟装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙01民终7553号上诉人（原审原告）：浙江诘忆空间装饰设计有限公司，住所地：建德市梅城镇宝华洲社区后历路1-20号，统一社会信用代码91330182MA27W92RXC。法定代表人：朱国森，执行董事。委托诉讼代理人：张生裕，浙江光彩律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：高阳，男，1971年11月5日出生，汉族，住建德市，被上诉人（原审被告）：……