装饰装修合同纠纷 （2018）吉01民终2308号

刘建忠挂靠中联公司承包了天林公司的天林大酒店及两栋别墅的装修工程后，与薛轶文、王春义签订装饰装修工程合同将该装修工程转包给薛轶文、王春义，由薛轶文、王春义以轻工辅料的承包方式对该装修工程进行施工。薛轶文、王春义于2013年3月18日书面通知刘建忠涉案装修工程竣工验收及结算，该通知及竣工报告、决算书由刘建忠的现场负责人冯成发签收，但冯成发在签收时注明只负责转交，之后薛轶文、王春义与刘建忠及中联公司未签订工程竣工及工程款结算确认材料，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第二项的规定，本案所涉工程的竣工时间应为2013年3月18日，且涉案装修的房屋已于2013年6月实际交付使用，被告刘建忠和天林公司在承认涉案装修房屋已交付使用的事实，故刘建忠应按约定的时间向施工人薛轶文、王春义支付工程款并承担逾期支付工程款的利息。中联公司作为被挂靠方，其对刘建忠欠付原告的工程款及利息应承担连带责任。天林公司作为发包方，其在欠付的工程款范围内对原告承担责任。关于装修工程的工程造价问题。吉林正泰工程咨询有限公司对天林大酒店及别墅装饰项目已完成部分工程造价进行了鉴定，其中

王春义、薛轶文与刘建忠、吉林省中联国际建筑装饰工程有限公司、吉林省天林汽车零部件有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉01民终2308号上诉人（原审原告）:王春义，住长春市南关区。上诉人（原审原告）:薛轶文，住长春市绿园区。二上诉人委托诉讼代理人:邵名峰，吉林嘉恒律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:吉林省中联国际建筑装饰工程有限公司，住所地长春市朝阳区开运街70号。法定代表人：邵忠莲，总经理。委托诉讼代理人:康小伟，该公司员工。被上诉人（原审被告）:刘建忠……