建设工程施工合同纠纷 （2018）桂10民终580号
裁判要旨
“原告提供的《已完成工程汇总表》显示：至2015年1月30日原告完成的工程款是730109.6元，加签证误工费65800元总额为795909.6元，在此前后双方均没有工程款的结算，与《还款计划》上记载的78万元接近，说明原告主张的工程款是发生在2015年1月30日之前，也就是说原告在此之前就已停工。”是错误的。根据2014年7月6日至2015年1月30日《己完成汇总表》记载的工程款730109.6元与2017年7月7日被上诉人向上诉人作出的《还款计划》即向上诉人偿还所欠78万元工程款的承诺，由二者的差额可证实上诉人有新的工程量产生，上诉人一直是在按照约定进行施工，而并不是一审法院认为的“原告主张的工程款是发生在2015年1月30日之前，也就是说原告在此之前就已停工”。有证人陆均泰和黄进强2017年11月6日出具的《证明》证实上诉人组织有施工人员陆续进场，受到包括两证人在内的村民阻挠而停工。四、一审法院认为“原告提供的《工程价款付款证书》显示原告作出该证书的时间是2015年3月17日，金额为430854.8元，而被告在该证书上的审核意见是金额为365054.48元，日期是2015年4月1
摘要
广西麒铭建设有限公司、广西那坡县华翁水电有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区百色市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂10民终580号 上诉人（原审原告）广西麒铭建设有限公司。住所地：南宁市大沙田开发区，组织机构代码：91450100571831XXXX。 法定代表人韦勇，董事长。 委托诉讼代理人韦华超，广西作一律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）广西那坡县华翁水电有限责任公司。住所地：那坡县城**工程XXXX，组织机构代码：914510266……