劳务合同纠纷 （2017）川16民终365号

曾家建司与依赛特公司签订的《施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，对其效力予以确认，双方均应按合同约定履行各自义务。曾家建司与依赛特公司在工程竣工后就劳务费办理结算确认依赛特公司应付劳务费为3671369.49元，后曾家建司又与依赛特公司、唐纪海签订《付款协议》约定依赛特公司将该款3671370元直接向唐纪海支付，符合债权债务转移的特征，故依赛特公司应按协议约定直接向唐纪海支付劳务费3671370元。依赛特公司逾期未履行付款义务已构成违约，应承担违约责任。双方在付款协议中约定的违约金计算方式符合法律规定，且依赛特公司不持异议，故对唐纪海主张的违约金，予以支持。对于本案诉争建设工程何时竣工的问题，一审法院认为，双方一致认可主体工程于2014年3月完工，后双方又于2015年4月16日签订《补充协议》约定后续工程于2016年3月30日完工。按唐纪海及秦志锐的陈述，主体工程自签订合同之日（即2013年7月4日）至2014年3月完工之日，用时8个月，而双方针对后续收尾工程在《补充协议》中约定的工期竟为11个月，收尾工程所用时间远超主体工程施工时间，明显与常理不符。庭审中，依赛特公司委托

曾家建司与依赛特公司签订的《施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，对其效力予以确认，双方均应按合同约定履行各自义务。曾家建司与依赛特公司在工程竣工后就劳务费办理结算确认依赛特公司应付劳务费为3671369.49元，后曾家建司又与依赛特公司、唐纪海签订《付款协议》约定依赛特公司将该款3671370元直接向唐纪海支付，符合债权债务转移的特征，故依赛特公司应按协议约定直接向唐纪海支付劳务费3671370元。依赛特公司逾期未履行付款义务已构成违约，应承担违约责任。双方在付款协议中约定的违约金计算方式符合法律规定，且依赛特公司不持异议，故对唐纪海主张的违约金，予以支持。对于本案诉争建设工程何时

四川省广安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川16民终365号上诉人（原审原告）：唐纪海，男，生于1964年12月18日，汉族,住重庆市沙坪坝区。委托诉讼代理人：蒋冬梅，四川圣梓律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：四川依赛特机械制造有限公司，住所地前锋区前锋工业园区工业七路。法定代表人：李智辉，该公司董事长。委托诉讼代理人：秦志锐，男，系公司员工。上诉人唐纪海因与被上诉人四川依赛特机械……