建设工程价款优先受偿权纠纷 （2019）皖1702民初4076号
裁判要旨
本案的争议焦点在于原告主张建设工程价款优先受偿权的期限是否届满。 首先，因案涉建设工程未完工，故不能依据《建筑轻钢结构工程承包合同》的约定，将“工程竣工交付使用后12个月内”作为本案被告应付工程款的最终时间及原告主张优先受偿权的起始时间；其次，在《建筑轻钢结构工程承包合同》履行过程中，因被告原因导致工程停工，合同履行中断，在该合同未被确认解除之前仍存在继续履行的可能，原告施工的标的物价值及工程价款可能增加，故不能以2017年3月13日双方对完工工程量阶段性结算时间作为原告主张优先受偿权的起始时间。 在案涉《建筑轻钢结构工程承包合同》被安徽省桐城市人民法院作出的（2018）皖0881民初2845号民事判决确认解除后，合同终止，原告主张优先受偿权的标的物及其价值、优先受偿权的范围得以确定，该民事判决责令被告给付工程款的履行期限届满之日，应为原告主张优先受偿权的起始日。 原告此后于执行程序中向安徽省桐城市人民法院提出建设工程价款优先受偿权，在六个月的法定期限内，且根据《最高人民法院关于对人民法院调解书中未写明建设工程款有优先受偿权应如何适用法律问题的请示的复函》，建设工程款优先受偿权是法定优
摘要
安徽攀登钢构工程有限公司与安徽中龙节能科技有限公司建设工程价款优先受偿权纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省池州市贵池区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1702民初4076号 原告：安徽攀登钢构工程有限公司，住所地安徽省桐城市南岛日华广场。 统一社会信用代码91340881737332894D 法定代表人：操文章，董事长。 委托诉讼代理人：赵冰，该公司法律顾问。 委托诉讼代理人：何四八，安徽九华律师事务所律师。 被告：安徽中龙节能科技有限公司，住所地安徽省池州市江南产业集中区凤鸣……