建设工程合同纠纷 （2016）黑08民终784号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第六十条规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订的合同书第二条约定：被告为原告在同江市现代农业示范园区棚室木耳示范基地凿一眼600米深水井及配套井房；第四条约定凿深水井期限自2015年2月1日开工，2015年4月20日竣工；第六条第二款约定乙方自签订合同之日起组织人员和设备对工程进行施工，保质保量按时完成，如在要求的时限内，没有完成工程给甲方造成经济损失的，乙方负责全额赔偿；被告在合同履行期限届满时未能按照约定完成凿600米深水井工程，对原告构成违约,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定被告应承担赔偿损失的责任。2015年5月17日，被告书面申请延期二十天交付深水井工程，但随后撤走了现场的施工人员和设备，以自己的行为表明不履行合同义务，工程停工至今。2015年原告的木耳生产周期已过，被告依然没有开工履行合同义务的迹象，已过了延期交付深水井工程的合理期限，原告请求解除与被告签订的合同符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，应予支持。被告辩称要继续履行合同却没有在合理期限内采取实际行动恢复工程建设，现原告的棚室木耳示范基地项目已经实际停
摘要
《中华人民共和国合同法》第六十条规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订的合同书第二条约定：被告为原告在同江市现代农业示范园区棚室木耳示范基地凿一眼600米深水井及配套井房；第四条约定凿深水井期限自2015年2月1日开工，2015年4月20日竣工；第六条第二款约定乙方自签订合同之日起组织人员和设备对工程进行施工，保质保量按时完成，如在要求的时限内，没有完成工程给甲方造成经济损失的，乙方负责全额赔偿；被告在合同履行期限届满时未能按照约定完成凿600米深水井工程，对原告构成违约,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定被告应承担赔偿损失的责任。2015年5月17日，被告书面申请
正文（节选）
黑龙江省佳木斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黑08民终784号上诉人（原审被告）：佳木斯市福源钻井安装有限公司，住所地：佳木斯市郊区四丰乡五七村。法定代表人：赵秀兵，职务经理。委托诉讼代理人：李振军，佳木斯市振鹏法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：同江市农业局，住所地同江市农林大厦。法定代表人杨栋楠，职务局长。委托诉讼代理人：孙来成，同江市同江镇法律服务所法律工作者。上诉人佳……