建设工程施工合同纠纷 （2017）皖01民终7385号
裁判要旨
本案争议焦点：1、中兴公司是否承担工期违约责任。2、未计入结算金额的争议部分工程款是多少以及是否应计入中兴公司工程结算总价中。3、中兴公司主张的逾期付款利息是否应得到支持。首先，中兴公司与案外人瑞东公司签订的《建设工程施工合同》，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。约定合肥肥东开发区生猪屠宰综合加工厂房工程由其承建，工程总造价暂定为25557332元。由于瑞东公司后因经营问题于2007年10月注销，工程由万润公司接盘，虽然双方未签订新的建筑工程施工合同，但万润公司已表明瑞东公司在《建设工程施工合同》中的权利义务由瑞东公司继受。中兴公司无法按期完成施工的问题，双方在2010年2月6日的《工程联系单》中达成协议，万润公司不再追究中兴公司任何责任，因此中兴公司不承担工期违约责任。其次，双方在2014年《工程结算审定单》所载结算价为16491438元，已支付16063311元，尚欠428127元，另有未审定的争议部分的工程款，该部分工程由中兴公司负责施工，万润公司应当支付相应的工程款。结合鉴定意见，争议工程款应当包含土方外购工程造价337931.24元、人工费补差工程造价39466
摘要
合肥万润食品有限公司、中兴建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖01民终7385号上诉人（原审被告）：合肥万润食品有限公司，住所地肥东县新城经济开发区燎原南路，统一社会信用代码91340122664204882G。法定代表人：孙铁新，该公司总裁。委托诉讼代理人：张庚林，系公司员工。委托诉讼代理人：姚佐信，系公司员工。被上诉人（原审原告）：中兴建设有限公司，住所地泰兴市济川路26号，统一社会信用代码9132……