建设工程合同纠纷 （2021）吉04民终71号

“九冶公司不应承担工程逾期损失及逾期违约责任1,242,066.33元”是错误的。依据双丰公司与九冶公司签订的《施工合同》约定，九冶公司必须按合同约定的工期按期完成，否则每逾期一天，应付给双丰公司合同工程款0.5%的逾期违约金。虽然九冶公司在第一次进场施工未按约定工期施工完毕是因为双丰公司没有将施工场地动迁完毕导致，但双丰公司在九治公司第二次进场签订的《补充协议》第2条中约定，对九冶公司二次施工补偿50万元。九治公司在第二次进场后撤出场地，不是因为双丰公司未按《补充协议》约定给付消防水池工程首付工程款，导致双方产生纠纷。而是因为九治公司没有履行完第一次《施工合同》约定的内容及第二次增加围墙内容而主张《补充协议》第4条中约定的未到期工程款，导致双方产生纠纷。时至今日，消防水池九冶公司也没有动工，况且当时也不具备动工条件。因此九治公司应承担工程逾期损失及逾期违约责任。其次，一审法院认为“九冶公司不应承担因工程质量不合格产生的返工修理损失和因工程无法挽救产生的重建损失629,180.00元”是错误的。在一审诉讼过程中，依据质量鉴定，案涉工程存在部分质量不合格问题，必然会给双丰公司造成一定的经

“九冶公司不应承担工程逾期损失及逾期违约责任1,242,066.33元”是错误的。依据双丰公司与九冶公司签订的《施工合同》约定，九冶公司必须按合同约定的工期按期完成，否则每逾期一天，应付给双丰公司合同工程款0.5%的逾期违约金。虽然九冶公司在第一次进场施工未按约定工期施工完毕是因为双丰公司没有将施工场地动迁完毕导致，但双丰公司在九治公司第二次进场签订的《补充协议》第2条中约定，对九冶公司二次施工补偿50万元。九治公司在第二次进场后撤出场地，不是因为双丰公司未按《补充协议》约定给付消防水池工程首付工程款，导致双方产生纠纷。而是因为九治公司没有履行完第一次《施工合同》约定的内容及第二次增加围墙内容

吉林省辽源市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）吉04民终71号上诉人(原审原告、反诉被告)：辽源市双丰商贸服务有限公司，住所地吉林省辽源市西安区仙城西路**。法定代表人：田凤玲，该公司总经理。委托诉讼代理人：段旭利，该公司经理。委托诉讼代理人：王锦波，吉林辽东律师事务所律师。上诉人(原审被告、反诉原告)：吉林九冶建筑工程有限公司，住所地吉林省通化市梅河口市黑山头镇团结村**。法定代表人：程……