承揽合同纠纷 （2018）内29民终19号
裁判要旨
刘成东已完成的劳务及相应的报酬已由万辰公司管理人员确认，刘成东与万辰法定代表人的电话录音也能证明刘成东的劳务报酬已经确认并进行索要的事实。但事实上，刘成东承揽的工程部分未完工也未经万辰公司验收，双方一直未进行最终结算，且万辰公司原来的财务人员朱焕顺向刘成东出具的结算证明未经万辰公司负责人同意和授权，故朱焕顺出具的结算证明万辰公司不予认可。被上诉人刘成东的答辩意见：上诉人陈述不是事实。2015年9月1日、15日双方签订劳务承包协议，约定被上诉人承包上诉人建设的澳林花园商务楼瓦工等劳务工程，协议中对工期等进行明确约定，被上诉人履行协议，上诉人在被上诉人履行协议后支付了部分工程款，其余未支付，上诉人陈述的事实及理由不符合实际情况。上诉人工程结算都是由其负责人与实际施工人核算后上报财务，由财务负责人朱焕顺对核算出的工程量核对后出具结算单。上诉人工程都是财务核算后进行结算，我方与上诉人负责人经工程量核算后与财务进行汇总，我方认为上诉人上诉请求无法律依据。一审法院认定事实：2015年9月1日，双方签订一份《内蒙古万辰建筑工程有限公司劳务承包协议》，协议约定万辰公司将九泰奥林花园二期写字楼砌筑、打砼
摘要
内蒙古万辰建筑工程有限公司与刘成东承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内29民终19号上诉人（原审被告）内蒙古万辰建筑工程有限公司。法定代表人周朋友，该公司董事长。委托诉讼代理人辛丽红，内蒙古睿华律师事务所律师。被上诉人（原审原告）刘成东，男，1972年7月14日出生，汉族。委托诉讼代理人朱文元，内蒙古睿华律师事务所律师。上诉人内蒙古万辰建筑工程有限公司(以下简称万辰公司)与被上诉人刘成东承揽合同纠纷一案……