建设工程合同纠纷 （2021）湘01民终1564号

60万元违约金足以覆盖钟文明作出解除合同意思表示时的损失，不再另行支持。本案履行过程中，王小红使用个人账户收取116万元工程款，显然存在个人与公司财产混同的情形，故此，上述116万元工程款以及60万元违约金的清偿责任，依法应由王小红与玺臣公司连带承担。一审法院认为，当事人可以约定解除合同的条件；亦应当全面履行合同约定的义务。案件中，钟文明与玺臣公司约定的解除条件已经成就，并就解除后的法律后果作了约定，钟文明要求退还116万元工程款以及60万元赔偿款的诉讼请求，应予以支持；案件中，王小红作为一人有限责任公司股东，存在与公司财产混同的情形，应当对本案债务承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条第一款、第二百六十九条、第二百七十条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、解除钟文明与王小红签订的《房屋重建工程施工合同》、《苇岸翠啼3街8号房屋改建工程工期约定协议》、《补充协议》；二、限玺臣公司在判决生效后三日内向钟文明支付预收工程款1160000元

60万元违约金足以覆盖钟文明作出解除合同意思表示时的损失，不再另行支持。本案履行过程中，王小红使用个人账户收取116万元工程款，显然存在个人与公司财产混同的情形，故此，上述116万元工程款以及60万元违约金的清偿责任，依法应由王小红与玺臣公司连带承担。一审法院认为，当事人可以约定解除合同的条件；亦应当全面履行合同约定的义务。案件中，钟文明与玺臣公司约定的解除条件已经成就，并就解除后的法律后果作了约定，钟文明要求退还116万元工程款以及60万元赔偿款的诉讼请求，应予以支持；案件中，王小红作为一人有限责任公司股东，存在与公司财产混同的情形，应当对本案债务承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘01民终1564号上诉人（原审被告）：湖南玺臣建筑装饰工程有限公司，住所地湖南省长沙县星沙街道京珠高速西、潇湘路北、蟠龙路南湖金鹰机电大市场四区07栋103号。法定代表人：王小红，总经理。上诉人（原审被告、反诉原告）：王小红，男，1976年5月20日生，汉族，住湖南省华容县。两上诉人共同委托诉讼代理人：杨志高，湖南湘旭律师事务所律师。两上诉人……