建设工程合同纠纷 （2021）辽01民终8776号

明程酒店、悦利公司所签订的《建设工程施工合同》从形式到内容均不违反法律规定，合同双方均应按照合同约定履行各自的义务及享有合同约定的权利。悦利公司按照合同约定完成了相应的装修工程且明程酒店已经入驻使用应视为其已完成了相应的装修任务，双方就此工程亦进行了结算未付款数额经双方确认，故悦利公司主张此项权利理由正当应予以支持。关于悦利公司主张的上述工程款的利息一项按照双方合同约定的期限及相关规定予以计算。关于悦利公司主张的房客床头木作装饰板退订补偿金100000元一项已经明程酒店确认，予以认定。关于悦利公司主张的合同外应当支付的款项59400元一项，明程酒店对此项予以否认，在悦利公司提供的证据中未能直接反映出明程酒店有应负此款的义务，且悦利公司提供的上述相关证据产生的日期在双方工程结算之前，即在双方结算时并无此项款项的记载，故应以双方的结算依据为准，悦利公司的此项请求不予支持。关于明程酒店反诉请求悦利公司赔偿因悦利公司延迟完成装修工程造成酒店延期开业及开业后起诉前为处理问题房间中途停售造成的经营损失一项，因其未能提供明确的证据证明其酒店开业延期及中途停售造成系由于悦利公司装修工程的延期所造成，且

明程酒店、悦利公司所签订的《建设工程施工合同》从形式到内容均不违反法律规定，合同双方均应按照合同约定履行各自的义务及享有合同约定的权利。悦利公司按照合同约定完成了相应的装修工程且明程酒店已经入驻使用应视为其已完成了相应的装修任务，双方就此工程亦进行了结算未付款数额经双方确认，故悦利公司主张此项权利理由正当应予以支持。关于悦利公司主张的上述工程款的利息一项按照双方合同约定的期限及相关规定予以计算。关于悦利公司主张的房客床头木作装饰板退订补偿金100000元一项已经明程酒店确认，予以认定。关于悦利公司主张的合同外应当支付的款项59400元一项，明程酒店对此项予以否认，在悦利公司提供的证据中未能直接

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终8776号上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳明程酒店有限公司，住所地沈阳市皇姑区昆山中路**（3门）。法定代表人：成彩萍，该公司总经理。委托诉讼代理人：王植宏，辽宁观策律师事务所律师。委托诉讼代理人：马绘茹，辽宁观策律师事务所实习律师。被上诉人(原审原告、反诉被告)：辽宁悦利建设科技发展集团有限公司，，住所地沈阳市于洪区黄海路**法定……