建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂0606民初2973号
裁判要旨
泰和公司与中弘钢结构公司签订的《湖北泰和电气有限公司3#厂房修复施工合同》系双方真实意思表示，不违反国家法律法规强制性规定，合同依法成立并生效，双方当事人均应按照合同约定全面履行义务。 本案中，被告中弘钢结构公司按照合同约定完成了泰和公司3#厂房修复钢结构工程施工工作，所承建的工程已竣工并交付泰和公司使用，但工程竣工交付使用日期存在延误，根据原告诉请被告支付延误工期违约金起算时间计算，被告中弘钢结构公司共计延误工期为16天，属违约行为，依法应承担违约责任。 泰和公司主张被告从2018年4月26日开始施工，时至今日并未完工及组织竣工验收，致原告至今不能进行正常生产经营，请求从2018年7月26日起至竣工验收之日止，每天按3000元支付违约金，经查，2018年8月10日，中弘钢结构公司对本案工程已完工并交付泰和公司，泰和公司接收后整理地面，后因厂房漏水，泰和公司又将厂房屋面漏水工程承包他人完成并投入使用，中弘钢结构公司实际延误工期为16天，按照合同约定3000元/天计算，应承担违约金48000元，故泰和公司上述主张与事实不符，其诉请理由不能成立，本院不予全部支持。 被告中弘钢结构公司辩称，
摘要
湖北泰和电气有限公司与襄阳中弘钢结构工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
襄阳市樊城区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0606民初2973号原告:湖北泰和电气有限公司，住所地：襄阳市高新区追日路**。 法定代表人：骆仁星，湖北泰和电气有限公司董事长。 委托诉讼代理人:李金超、赵阳，湖北泰和电气有限公司员工，一般授权代理。 被告:襄阳中弘钢结构工程有限公司，住所地：襄阳市襄州区经济开发区伙牌工业园（东莞工业城）**。 法定代表人:杨红，襄阳中弘钢结构工程有限公司总……