建设工程施工合同纠纷 （2018）浙0212民初10444号
裁判要旨
原告与被告签订的《建设工程施工合同》系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应按约履行。 涉案工程已竣工验收合格并完成结算，现竣工验收合格尚未满一年，保修金返还期限尚未届满，被告东兴公司应支付至结算价95%的工程价款，即29102273.40元，现被告东兴公司仅支付工程款22747000元并垫付审计费120000元，尚欠工程价款6235273.40元未付，构成违约，应承担相应的违约责任，故对原告要求被告支付剩余工程款及自起诉之日起至实际付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失的诉讼请求，本院予以支持；原告主张的工程价款7766972元中，保修金部分未到期，本院不予支持。 对原告主张的工程延期损失1200000元，原告主张系自应竣工时间起按原告可得工程款计算的利息损失，本院认为，工程进度款应以施工进度为准，合同约定的应竣工之时原告尚未完成工程施工，原告计算延期损失的方法缺乏依据，本院不予支持。 对原告主张的律师费、担保费243200元，本院认为，担保函虽约定担保范围包括为实现债权支出的律师费、担保费，但被告东兴公司作为主债务人并未与原告约定违
摘要
浙江长永建设有限公司与宁波东兴房地产开发有限公司、俞成国建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省宁波市鄞州区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0212民初10444号 原告：浙江长永建设有限公司（统一社会信用代码：913302127111995384）。 住所地：宁波市鄞州区嵩江中路998号。 法定代表人：华长永，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：施周、黄景，浙江波宁律师事务所律师。 被告：宁波东兴房地产开发有限公司（统一社会信用代码：91330212662068653……