建设工程施工合同纠纷 （2018）浙04民终2281号
裁判要旨
关于工期逾期违约金。天顺公司施工的工期较合同约定的工期超期109天，但根据2016年11月19日增减工程确认单及双方陈述，天顺公司在履行《建设工程施工合同》项下的施工义务过程中还对增加工程进行施工，可以认定案涉工程确存在增加工程，客观上对工期存在一定影响。光大公司上诉主张按照增减工程量的结算单厂房工程仅增加了9569元，其余增加的工程量对于原合同的施工并无影响，故天顺公司应赔偿工期违约金32700元，但光大公司庭审中对案涉工程总价为2525000元、其已付工程款2275000元、未付工程款250000元无异议，表明其实际上认可增减工程确认单中所涉及的增加工程属于案涉工程的施工内容，故其以合同约定的厂房工程仅增加9569元、其余增加工程量对本案无影响为由，请求天顺公司按照合同约定承担工期逾期违约金32700元的上诉理由不能成立。一审综合本案案情酌情确定天顺公司支付光大公司逾期违约金15000元，并无不当。 关于质量问题。案涉工程于2015年9月25日竣工验收，竣工验收意见及结论为合格。案涉厂房交付使用后出现部分墙体及地面龟裂、外墙渗水等问题，根据双方合同附件3《工程质量保修书》的约定，案
摘要
、建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省嘉兴市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙04民终2281号 上诉人（原审被告、原审反诉原告）：嘉兴市光大塑业有限公司。住所地：嘉兴市南湖区大桥镇双龙路****。统一社会信用代码：9133040226617252363。 法定代表人：范阿宝。 委托诉讼代理人：贺民、费惠德，浙江圣文律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：嘉兴市天顺建设有限公司。住所。住所地：嘉兴市南……