装饰装修合同纠纷 （2018）京01民终2620号
裁判要旨
根据海婴妇产医院提交的其与北京阳光成嘉环保技术有限公司的《北京海婴妇产医院装饰装修工程施工合同》，足以证明海婴妇产医院认可其医院已于2014年10月15日前进驻并使用房屋。结合2014年8月6日双方的工作联系函，弱电工程的验收报告及专家审核时间，本院依法确认2014年8月6日，海婴妇产医院已占有使用房屋。3.丰泰装饰公司以其自制的表格主张窝工损失，海婴妇产医院对此不予认可，仅认可2014年5月13日、2014年5月23日存在窝工情况。经本院释明，丰泰装饰公司就其主张的窝工人数以及工资标准未提交证据，亦不申请对此进行鉴定,故本院对其主张的窝工损失，不予采信。4.丰泰装饰公司主张第三方进场破坏已完工程造成返工损失及水电费，海婴妇产医院对此不予认可，丰泰装饰公司就此未提交证据，故本院对其该部分主张不予采信。一审法院认为，根据双方合同约定，丰泰装饰公司负有工程施工之义务，海婴妇产医院负有支付相应工程款之义务。实际履行中，丰泰装饰公司完成了约定工程的施工，海婴妇产医院支付了部分工程款，双方为工程余款产生纠纷。庭审中，海婴妇产医院对工程增项事实未予确认，且主要以工程未实际验收、工程质量不达标为由拒
摘要
北京海婴妇产医院有限公司与北京丰泰国际建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
北京市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）京01民终2620号上诉人（原审被告）：北京海婴妇产医院有限公司，住所地北京市海淀区海淀南路36号1层0107、0108、2层。法定代表人：卢山，董事长。委托诉讼代理人：许钊，北京市两高律师事务所律师。委托诉讼代理人:高丽，女，北京海婴妇产医院有限公司院长。被上诉人（原审原告）：北京丰泰国际建筑装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区百子湾路16号百……