建设工程施工合同纠纷 （2017）豫03民终1622号
裁判要旨
关于《建设工程施工合同》应否解除的问题，原、被告签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合同内容亦不违反法律的禁止性规定，应属有效合同，双方均应按照合同的约定行使合同权利、履行合同义务。在合同履行过程中，由于非原告七建公司的原因致使施工多次被迫停工，工程已于2015年11月9日停工至今，时间长达两年有余，且被告热力公司目前仍不能确定复工时间，该《建设工程施工合同》的合同目的能否实现长期处于不确定的状态，现原告七建公司主张解除该合同，从衡平双方目前利益受损状况和今后长远利益出发，依照公平和诚实信用原则，予以支持。鉴于原告七建公司在履行《建设工程施工合同》中没有过错，在合同解除后，被告高新热力公司应向原告七建公司支付合同已履行部分工程价款，洛敬工字（2017）第553号《洛阳市高新热力有限公司大唐洛热至高新区蒸汽管道建设项目Ⅱ标段已完工程结算审核报告》确定已完工工程金额为4944442.10元，扣除被告已支付的2828494.71元，还应向原告七建公司支付2115947.39元。关于被告热力公司辩称上述审核报告部分存在错误，但未提交有力证据予以证明，对被告热力公司的该项抗辩意
摘要
洛阳高新热力有限公司、河南七建工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫03民终1622号上诉人（原审被告）：洛阳高新热力有限公司。住所地：洛阳市高新区芳泽路1号。法定代表人：寇慧隆，该公司总经理。委托诉讼代理人：李拓、景维，河南智明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南七建工程集团有限公司。住所地：安阳市殷都区文源街西段。法定代表人：李方波，该公司经理。委托诉讼代理人：宋治标，河南法桥律师事务所律师。委托诉……