合资、合作开发房地产合同纠纷 （2017）内02民终2803号
裁判要旨
本案争议的焦点是双方约定的结算条件是否成就。根据《联合建设合同书》第八条“待联合建设项目工程竣工验收后，双方依据最终的工程造价决算进行结算”可知，工程竣工验收后，当事人双方即可进行结算。虽包头市公交运输（集团）有限责任公司辩称该工程一直未验收，但亦认可该工程（即东河火车站调度楼）已于2010年年底投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款的规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，该工程应视为已竣工验收。此外，包头中鹿工程造价咨询有限责任公司已对该建设工程造价作出了审核报告，且包头市公交运输（集团）有限责任公司对尚欠包头市瑞泰置业投资股份有限公司工程款的事实和数额也无异议，故包头市瑞泰置业投资股份有限公司要求被告支付工程款的诉请符合法律规定，应予以支持。因包头市公交运输（集团）有限责任公司未按约支付工程款，故包头市瑞泰置业投资股份有限公司要求支付利息的诉请亦予以支持，但应从包头市瑞泰置业投资股份有限公司主张之日（即起诉之日）起按照年利率6%计算。包头市公交运输（集团）有限责任公司的辩解，因未提供
摘要
包头市公交运输（集团）有限责任公司与包头市瑞泰置业投资股份有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷二审民事判决书 合资、合作开发房地产合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px} 包头市中级人民法院 民事判决书 （2017）内02民终2803号 上诉人（原审被告）包头市公交运输（集团）有限责任公司。 法定代表人王平，该公司董事长。 委托诉讼代理人高杰，内蒙古瑞安律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）包头市瑞泰置业投资股份有限公司。 法定代表人王……