建设工程施工合同纠纷 （2018）甘06民终234号
裁判要旨
依法订立的合同，应受法律保护。原、被告签订的净化工程安装合同，系双方真实意思表示，不违法国家法律规定，系有效合同，双方应严格按照合同约定履行。原告在合同履行过程中，未能按照合同约定及时支付工程款，构成违约，应由原告继续履行支付工程款的合同义务。现原告主张要求被告立即交工的诉讼请求，虽然被告未向原告对所安装的工程交付���收，但原告起诉后，已对被告安装的工程投入设备并进行使用，本院可认定为原告对被告安装的工程进行了验收并交付使用，因此对原告的该诉求不予支持；原告主张要求被告赔偿因延期完工造成的经济损失50000元、因工程质量不合格造成的返工、补修损失200000元的诉讼请求，因双方在合同中约定，工程质量由原告监督施工，如出现质量问题可随时提出整改，但原告并未提供要求被告因质量问题进行整改的相关证据，该诉讼请求系原告变更后的诉求，原告亦未补交诉讼费用，因此本院对原告的该诉讼请求不予支持；原告主张要求扣减被告未完成高效送风口工程款24140元的诉讼请求，根据本院庭审查明的事实，原告向本院起诉后，吕志峰经本院责令已对该工程进行了安装，被告承建的工程已全部完工，因此本院对原告的该诉讼请求不予支持
摘要
甘肃华葉生物科技集团有限公司与无锡旭诚空调净化设备有限公司、吕志峰建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省武威市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）甘06民终234号上诉人（原审原告、反诉被告）：甘肃华葉生物科技集团有限公司，住所地甘肃省民勤县。法定代表人：叶玉军，该公司董事长。委托诉讼代理人：陶云，男，该公司副经理。被上诉人（原审被告、反诉原告）：无锡旭诚空调净化设备有限公司，住所地江苏省无锡市。法定代表人孙亮，该公司经理。被上诉人（原审被告）：吕志峰，男，1977年12月2日出生，住江……