建设工程施工合同纠纷 （2018）甘11民终453号
裁判要旨
本案原、被告双方争执的焦点为：1、合同外由李文签名的签证价款应否计算的问题；2、如何确定未付工程款的问题；3、被告是否违约并承担违约责任的问题。本案在审理中，当事人双方对已付款1660000元、原告合同内扣减价款220800元以及鉴定未完工程款95024.03元没有争议。对于原告主张的合同外增加价318870.75元，被告辩称李文系当时项目工程的采购员，并非项目负责人，本院认为被告未提供项目工程负责人员分工名单，不能推翻原告此项举证的证明效力，因此，被告的该项辩称理由，本院不予支持。关于原告诉请由被告承担迟延付款利息208080元的要求，因未提供被告延期预付款、迟延支付工程款以及工程结算书何时向被告提交要求验收的时间，故本院不予支持。本案原告起诉后，经工程造价鉴定部门鉴定确定部分未完工程价款，并向双方当事人送达鉴定报告后，应确定工程实际交付，故原告的部分诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条的规定，判决：一、由被告甘肃长清生物科技有限责任公司于本判决生效后十五日内给付原告甘肃第一安装工程有限公司工程款743046.72元；二、驳回原告甘肃第一安装
摘要
上诉人甘肃第一安装工程有限公司与上诉人甘肃长清生物科技有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省定西市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）甘11民终453号上诉人（原审原告）：甘肃第一安装工程有限公司，住所地兰州市西固西路37号。法定代表人：王志宏，该公司董事长。委托诉讼代理人：王学森，男。该公司职工。委托诉讼代理人：党占江，男，该公司法律部职工。上诉人(原审被告)：甘肃长清生物科技有限责任公司，住所地定西市安定区循环产业园西一路3号。法定代表人：谢小琴，该公司总经理。委托诉讼代……