建设工程施工合同纠纷 （2018）陕10民终242号
裁判要旨
商洛市文化艺术中心工程由原告公司以及山东浩岳建设工程有限公司承包建设。原告公司作为该项目实施牵头人与被告公司签订了《商洛市文化艺术中心项目分包合同》约定由被告公司对剧院、图书馆、群艺馆、展览馆屋面钢结构材料采购及安装。合同在履行过程中，原被告签订了《商洛市文化艺术中心钢构工程施工补充协议》该协议约定了开工、完工日期、付款期限及付款金额。该补充协议第10条约定，本工程的质量条款按原合同执行，其他条款按本协议执行。能够说明该补充协议对工程开工、完工、付款期限及金额进行了变更，该补充协议系双方真实意思表示，合法有效，双方应按补充协议约定履行各自的义务。按照该补充协议第3条约定，原告应在2017年6月10日前支付被告工程款100万元，而原告直至2017年8月7日才支付被告130万元，从原告付款时间来看，原告并未在约定期限内支付工程款，故原告已构成违约。被告在2017年7月10日开始停工，原告8月7日付款后，被告应开始继续施工，但其未施工，在原告9月7日支付被告100万元后，被告仍未施工，停工至今，被告亦构成违约。致使合同目的无法实现，因此原告要求解除原被告于2016年4月双方签订的《商洛市文化
摘要
上诉人陕西惠泽建设工程集团股份有限公司与被上诉人陕西泽秦路桥工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
（院印）陕西省商洛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕10民终242号上诉人（原审被告）：陕西惠泽建设工程集团股份有限公司。。法定代表人：王红征，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈得峰，男，1963年3月3日出生，汉族。被上诉人（原审原告）：陕西泽秦路桥工程有限公司。住所地：陕西省西安市碑林区含光北路中段。法定代表人：亢小平，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：薛海，男，1976年12月……