劳务合同纠纷 （2017）陕01民终8382号

振华建设公司第三项目部属振华建设公司，故其与航建劳务公司签订《工程施工合同》、《投标协议》的行为对振华建设公司产生法律效力。因上述《工程施工合同》、《投标协议》所涉工程未取得建设工程施工许可证等手续，违反了法律、行政法规的强制性规定，且至法庭辩论终结前仍未取得相关手续，属无效合同。对振华建设公司要求航建劳务公司支付拖欠工期违约金500000元一节，因其未提供有效证据，且上述《工程施工合同》、《投标协议》被确认无效后，振华建设公司不能再以合同中对工期的约定要求航建劳务公司支付工期延误的违约金，故本院不予支持；敬春成系航建劳务公司的项目经理，其代表公司履行职务，故对振华建设公司要求敬春成承担违约责任的请求亦不予支持。对航建劳务公司反诉要求振华建设公司支付其劳务工程价款2719669.3元一节，因该款中包含航建劳务公司支付给振华建设公司的300000元保证金，上述《工程施工合同》、《投标协议》被确认无效后，振华建设公司拒绝返还保证金300000元即无依据，应予退回；又因双方之间的《工程施工合同》、《投标协议》虽无效，但该工程主体已经完工，航建劳务公司可请求振华建设公司参照合同约定价格支付工程

振华建设公司第三项目部属振华建设公司，故其与航建劳务公司签订《工程施工合同》、《投标协议》的行为对振华建设公司产生法律效力。因上述《工程施工合同》、《投标协议》所涉工程未取得建设工程施工许可证等手续，违反了法律、行政法规的强制性规定，且至法庭辩论终结前仍未取得相关手续，属无效合同。对振华建设公司要求航建劳务公司支付拖欠工期违约金500000元一节，因其未提供有效证据，且上述《工程施工合同》、《投标协议》被确认无效后，振华建设公司不能再以合同中对工期的约定要求航建劳务公司支付工期延误的违约金，故本院不予支持；敬春成系航建劳务公司的项目经理，其代表公司履行职务，故对振华建设公司要求敬春成承担违约责

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)陕01民终8382号上诉人（一审原告，反诉被告）：陕西振华建设工程有限公司，住所地:西安市长安区绿园小区四号楼二单元501号。法定代表人：姚振民，该公司董事长。委托诉讼代理人：李志鹏，男，该公司员工，住陕西省西安市雁塔区。委托诉讼代理人：冯兴锁，陕西若定律师事务所律师。被上诉人（一审被告、反诉原告）：陕西航建劳务开发有限公司，住所地陕西省西安市……