建设工程施工合同纠纷 （2018）豫08民终1533号
裁判要旨
澳华公司与兴华公司于2013年7月3日签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，对双方当事人均具有约束力。澳华公司要求确认双方签订的合同已解除，因澳华公司已于2013年12月6日向兴华公司送达解除合同通知书，且兴华公司同意解除，故对澳华公司该项请求予以支持；对于澳华公司要求兴华公司支付资金占用费，因澳华公司支付的工程款并未超出兴华公司已施工工程造价，故对该请求不予支持；对澳华公司要求兴华公司承担工期延误损失的请求，因双方均未按照合同约定进行施工、支付工程款，故对该请求不予支持；对于澳华公司要求兴华公司交付发票的请求，应按照认定的工程造价5453383.78元加上兴华公司自购钢筋材料费95360.77元，外墙涂料面层造价45700.67元后，扣除澳华公司购买的钢筋价值1489153.33元，即4105291.89元由兴华公司向澳华公司支付发票；对于澳华公司要求兴华公司立即移交焦作市山阳区循环产业集聚区7#标准化厂房施工现场及已施工工程，因澳华公司并未提交证据证明兴华公司占有现场及已施工工程，故对该请求不予支持；对于澳华公司要求兴华公司搬离其存放在施工现场的、兴华公司提供的机械设备
摘要
焦作市澳华置业有限公司、焦作市兴华建筑安装有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫08民终1533号上诉人(原审原告、反诉被告)：焦作市澳华置业有限公司。住所地：焦作市山阳区百间房派出所南。法定代表人：景海波，董事长。委托诉讼代理人：闫全喜，金研律师事务所律师。上诉人(原审被告、反诉原告)：焦作市兴华建筑安装有限公司。住所地：焦作市民主北路北头东侧200米。法定代表人：徐斌，经理。委托诉讼代理人：李国旗，男，1972年1月……