建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁08民终1779号
裁判要旨
原、被告签订的工程施工合同合法有效，双方均应按约履行。被告在完成部分工程后于2014年1月退场。依照合同第十五条第二款的约定，被告应向原告支付合同总价20%的违约金。原告在本案中要求解除合同，被告亦同意解除合同，故双方签订的施工合同应予解除。合同解除后，原告要求被告支付违约金396800元，符合合同约定，本院予以支持。被告辩称原告拖延支付工程款及材料款，且其完成的工程价款已超出合同约定，未能提供原告未按合同约定付款的其他证据，被告辩称工期逾期的原因主要是图纸变更，未能提供相关证据予以证明，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、解除原、被告于2013年9月5日签订的《济宁天地北湖湾样板区主楼外墙装饰工程施工合同》；二、被告深圳城市建筑装饰工程有限公司支付原告济宁城投嘉华房地产开发有限责任公司工违约金396800元，于本判决生效之日起十日内付清。如果被告未按本判决指定的期间履行给付原告以上金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7252
摘要
深圳城市建筑装饰工程有限公司、济宁城投嘉华房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁08民终1779号上诉人（原审被告）：深圳城市建筑装饰工程有限公司，住广东省深圳市福田区公庙苍松大厦南座12楼。法定代表人：李军平，经理。委托代理人：梁玉仁，山东公明政和律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：济宁城投嘉华房地产开发有限责任公司，住济宁市北湖区济宁大道济宁城投六楼。法定代表人：张强，董事长。委托代理人：曹荣，山东晟哲律师事务所律……