定作合同纠纷 （2017）苏05民终10142号
裁判要旨
瑞比公司与新森公司签订的《销售合同》系双方当事人的真实意思表示，应为合法有效，双方应按照合同全面履行自己的义务。合同约定“收到预付产品订金后45天内安排出货，如遇特殊情况，由甲乙双方协商确定”。瑞比公司于2016年7月28日交付新森公司定金1万元，故新森公司应在2016年9月11日安排出货。诉讼中，新森公司没有提供涉案合同产品在2016年9月11日前已生产完成的证据，也没有提供告知瑞比公司涉案产品已生产完成的证据。瑞比公司提供的微信反应的内容和双方合同签订后的沟通情况比较吻合，该微信可作为本案定案的依据，根据瑞比公司提供的微信记录及《单位人员缴费明细清单》，瑞比公司直到2017年1月7日才通知瑞比公司其已可出货。瑞比公司的客户因瑞比公司长时间不能交付产品而取消了定单，因新森公司迟延履行债务，致使瑞比公司不能实现合同目的。虽瑞比公司起诉前未通知对方解除合同，但瑞比公司可通过诉讼解除合同，法院邮寄诉状副本的特快专递送达新森公司时涉案合同解除，故对瑞比公司要求解除合同的诉讼请求予以支持。新森公司延期完成产品生产的行为已构成根本违约，应承担违约责任，合同约定“任何一方如有违约，则按合同金额的两
摘要
10142苏州新森精密铸件有限公司与海盐瑞比五金工具有限公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷
正文（节选）
江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏05民终10142号上诉人（原审被告、反诉原告）：苏州新森精密铸件有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍工业区。法定代表人：钱新民，该公司执行董事。委托诉讼代理人：朱莉明，江苏东大舟律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：海盐瑞比五金工具有限公司，住所地浙江省嘉兴市海盐县通元镇通北村竹浜桥**。法定代表人：张文丰，经理。委托诉讼……