建设工程施工合同纠纷 （2019）甘0702民初1370号
裁判要旨
原告鑫发建筑公司与被告鸿谷粮油储备中心之间签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面履行各自的义务。 合同签订后，原告即开始施工，合同约定的工期届满之时，原告未能完成约定的工程量。 截止目前，案涉工程未竣工验收，现原、被告对案涉工程未验收的原因、被告应否支付原告工程款并承担工程款利息等问题存有争议，且最终未能达成一致意见。 综合本案证据及原、被告的诉辩意见，对本案的焦点问题分述如下： 一、关于案涉工程的竣工验收问题。 首先，工程竣工验收合格的前提是施工单位已完成全部施工任务，本案原、被告对案涉工程的竣工日期表述不一，原告称其于2016年年底完成案涉工程并交付被告使用，被告称原告于2016年年底完成主体工程，但未交付，亦未竣工验收，且有部分工程未完工。 本院认为，双方均未举证对案涉工程竣工日期予以明确，但根据合同约定，计划竣工日期为2015年10月12日，结合原、被告陈述的实际完工日期，原告迟延完工的事实客观存在，而原告又未提交证据证明其在合同约定期限内向发包人或监理人申请过工期顺延，故原告对迟延完工存在过错。 其次，根
摘要
张掖市鑫发建筑工程有限责任公司与张掖市甘州区鸿谷粮油储备中心建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
甘肃省张掖市甘州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）甘0702民初1370号 原告：张掖市鑫发建筑工程有限责任公司。 法定代表人：徐某，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陆某，该公司法律顾问。 被告：张掖市甘州区鸿谷粮油储备中心。 法定代表人：张某，该中心主任。 委托诉讼代理人：邢某，甘肃方联律师事务所律师。 原告张掖市鑫发建筑工程有限责任公司（以下简称“鑫发建筑公司”）与被告张……