建设工程合同纠纷 （2019）鄂13民终723号

湖北泰祥公司与葛洲坝第9标项目部签订的施工合同，系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效的民事法律行为。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方在施工合同中前面约定“合同金额不因窝工、赶工、材料价格波动、市场因素变动等原因做任何调整，……”，后面又约定“自合同签订之日起30天内完成工作，并交付甲方使用，每延期1天，扣除乙方工程款5000元，……”，前后矛盾，导致法官无法采信。但根据本案的实际情况，法院可以采信“每延期1天，扣除工程款5000元，……”的约定。因施工有8处，每处每天扣除金额为625元（5000元÷8处）。8台变压器实际交付使用日期及扣除金额如下：金家冲，延期3天，扣除金额为1875元（625元×3天）；峰子山1#支洞，延期47天，扣除金额为29375元（625元×47天）；峰子山2#支洞，延期46天，扣除金额为28750元（625元×46天）；高子坡隧洞进口，延期46天，扣除金额为28750元（625元×46天）；高子坡1#支洞，延期3天，扣除金额为1875元（625元×3天）；高子坡2#支洞，延期3天，扣除金额为1875元（625元×3天）；

湖北泰祥公司与葛洲坝第9标项目部签订的施工合同，系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效的民事法律行为。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方在施工合同中前面约定“合同金额不因窝工、赶工、材料价格波动、市场因素变动等原因做任何调整，……”，后面又约定“自合同签订之日起30天内完成工作，并交付甲方使用，每延期1天，扣除乙方工程款5000元，……”，前后矛盾，导致法官无法采信。但根据本案的实际情况，法院可以采信“每延期1天，扣除工程款5000元，……”的约定。因施工有8处，每处每天扣除金额为625元（5000元÷8处）。8台变压器实际交付使用日期及扣除金额如下：金家冲

湖北省随州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂13民终723号上诉人（原审被告、反诉原告）：中国葛洲坝集团第五工程有限公司，住所地湖北省宜昌市夜明珠路35号。法定代表人：马经红，该公司董事长。委托诉讼代理人：殷正升，湖北五合律师事务所律师。委托诉讼代理人：周斌，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：湖北泰祥建设工程有限公司，住所地湖北省孝感市孝南经济开发区澴川路316号。法定代表人……