装饰装修合同纠纷 （2018）桂07民终556号

原、被告签订《关于钦州颂俭口腔医院新址的装修协议》后，被告对部分工程进行了施工，原告亦依照合同约定支付了部分工程款。双方未能继续履行合同，是由于被告与原告就有关选材施工等内容意见不一，原告对其认为不符合要求的工程责令被告拆掉翻工，双方由此引发纠纷，导致被告施工断断续续，自2017年11月25日起至今彻底停工。（一）关于《关于钦州颂俭口腔医院新址的装修协议》是否解除的问题。本院一方面考虑了当事人继续履行合同的意愿，即原告要求解除合同，被告同意解除合同；另一方面考虑了合同的履行情况，双方之间在选材施工方面的认识上存在较大分歧，无论纠纷前还是纠纷后均无法达成一致意见，缺乏继续履行合同基础，继续履行也难以保证结果和效率。综合上述两方面因素，判决解除涉案合同，有利于纠纷的实质性解决，因此，原告主张解除其与被告于2016年11月15日所签订的《关于钦州颂俭口腔医院新址的装修协议》，本院予以支持。（二）关于有关保证金及违约金问题。本案被告施工断断续续，自2017年11月25日起至今彻底停工，未能按合同约定的期限按时完成交付工程。但被告停工，是因为双方对选材施工意见不一所引起，而《龙发装饰工程概算书》

钦州颂俭口腔医院诉广西汇程建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

广西壮族自治区钦州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂07民终556号 上诉人(原审原告)：钦州颂俭口腔医院，住所地：钦州市文峰北路**。统一社会信用代码：91450703697642272A。 法定代表人：李颂俭，该院院长。 委托诉讼代理人：李颂仁，男，该院工作人员。 委托诉讼代理人：李绍卫，广西桂信律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)：广西汇程建筑装饰设计工程有限公司，住所地，……