劳务合同纠纷 （2017）豫01民终758号

裴建中、福博斯公司双方签署了工程安装合同一份,裴建中按照约定履行了部分合同，后因福博斯公司应提供的钢梁未到位，导致工程未完工，现裴建中主张按照完成的工程量总钢梁数的6/7结清工程款，福博斯公司未提出相反证据予以反驳，该院予以确认。裴建中安装钢梁数占工程总数的6/7，剩余工程款计算方式为22万（安装钢梁总费用）×6/7（安装钢梁数占总钢梁数的比例）－13万（已支付数额）＝5.857万元，裴建中主张其中的5.8562万元，该院予以支持；关于劳务费3万元、安装天车费6万元，裴建中所提交证据显示，因钢构件运输中变形，需现场修正，该钢构件用于工程使用，该证据与裴建中称郑思源系福博斯公司方人员可以相互印证，福博斯公司亦未提交相反证据予以反驳，故由郑思源出具协议的6万元天车安装款和3万元钢构件维修费用，福博斯公司应予支付，该院予以认定；关于卸车费1.2万元，裴建中未提供证据，福博斯公司未认可，该院不予支持；关于误工费，裴建中所签署的合同工期为60日，工程款为30万元，按工作时间与工程款的比例计算，裴建中所需工作时间为38日，每日6工，共计228工。裴建中、福博斯公司关于安装天车协议中显示，用时为20

裴建中、福博斯公司双方签署了工程安装合同一份,裴建中按照约定履行了部分合同，后因福博斯公司应提供的钢梁未到位，导致工程未完工，现裴建中主张按照完成的工程量总钢梁数的6/7结清工程款，福博斯公司未提出相反证据予以反驳，该院予以确认。裴建中安装钢梁数占工程总数的6/7，剩余工程款计算方式为22万（安装钢梁总费用）×6/7（安装钢梁数占总钢梁数的比例）－13万（已支付数额）＝5.857万元，裴建中主张其中的5.8562万元，该院予以支持；关于劳务费3万元、安装天车费6万元，裴建中所提交证据显示，因钢构件运输中变形，需现场修正，该钢构件用于工程使用，该证据与裴建中称郑思源系福博斯公司方人员可以相互印证

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫01民终758号上诉人（原审被告）：河南福博斯冶金科技有限公司。住所地郑州市管城区港湾路*号院金色港湾**号楼*单元**层*户。法定代表人：马天翔，该公司执行董事。被上诉人(原审原告)：裴建中，男，1960年4月22日出生，汉族，住河南省焦作市解放区。委托诉讼代理人：刘利宝，河南海搏律师事务所律师。上诉人河南福博斯冶金科技有限公司（以下简称福……