建设工程合同纠纷 （2021）辽12民终1018号

上诉人承接了洪源公司的全部义务缺乏事实依据。2、第一部分误工是因为瑞龙公司技术不够导致的，原来设计打桩深度为14米，而被告的技术只能达到9。后经专家论证，达到9米也可以继续施工，并非设计变更所致。综上，评估机构对案涉误工损失的评估缺乏事实依据，原审法院判决给付误工损失实属不当，请求二审人民法院予以改判。瑞龙建筑工程公司的上诉请求：原审判决计算利息方式有误。双方订立的《建设工程施工合同》33.3发包人收到竣工报告及结算资料后28内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。35.1发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。根据上述约定，被上诉人应在应付工程款第29日开始按同期银行贷款利率计算逾期利息，该利息并不是最终欠款数额利息，而是按照合同约定根据被上诉人实际付款情况分段计息。被上诉人2016年4月6日交付工程，28天后即2016年5月4日起计算利息。从2016年5月4日开始计息至今，其中陆续付款部分，应分段扣减后计息，直至最后欠款额计息。截止2016年5月4日被告欠款总额13524102.9

上诉人承接了洪源公司的全部义务缺乏事实依据。2、第一部分误工是因为瑞龙公司技术不够导致的，原来设计打桩深度为14米，而被告的技术只能达到9。后经专家论证，达到9米也可以继续施工，并非设计变更所致。综上，评估机构对案涉误工损失的评估缺乏事实依据，原审法院判决给付误工损失实属不当，请求二审人民法院予以改判。瑞龙建筑工程公司的上诉请求：原审判决计算利息方式有误。双方订立的《建设工程施工合同》33.3发包人收到竣工报告及结算资料后28内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。35.1发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损

辽宁省铁岭市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽12民终1018号上诉人（原审原告、反诉被告）：铁岭县瑞龙建筑工程有限责任公司，住所地辽宁省铁岭市银州区工人街中兴小区。法定代表人：高丽珍，该公司总经理。委托诉讼代理人：李石，辽宁天润律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：铁岭港华燃气有限公司，住所地辽宁省铁岭市凡河新区钟山北路135号法定代表人：赵旭，该公司董事长。委托诉讼代理人：牛……