建设工程施工合同纠纷 （2018）黔06民终105号

依法成立的合同受法律保护。付进松、张冬冬与肖师桦双方签订的《钢管脚手架协议》合法有效，付进松、张冬冬作为承包人按照该协议的约定进行脚手架相关工作，肖师桦作为发包人支付费用。双方在合同中约定按照建筑面积39元/平方米计算支付费用，包括上车费及材料运输费，外架搭设的相关的一切材料及人工费用。同时约定钢管使用进行工期计算，总工期为10个月，超出工期一切钢管租金和看守工地人员工资由甲方负责，在施工过程中如遇停工现象，则停工期间甲方必须支付乙方停工所使用的材料租赁费，工期计算时间，以钢管材料进场当天算起。但在租赁钢管等材料过程中出现两种情况，马兰租赁站、杨明与付进松、张冬冬直接产生租赁关系，付进松、张冬冬对出租方承担归还租赁物及支付租金责任。而昌达租赁站、严三租赁部都是以泸县公司印江项目部作为承租方，付进松、张冬冬只是作为经办人，并且对出租方的租赁物尚未归还完毕，租金尚未结清，对出租方承担责任的不是付进松、张冬冬，付进松、张冬冬无权要求肖师桦对归还租赁物及支付租金（含超期租金）承担责任，只有待相关责任主体对二出租人租赁物归还完毕，租金结清后另行协商处理。在审理过程中一审法院向付进松、张冬冬释明，

付进松、张冬冬建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

贵州省铜仁市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)黔06民终105号上诉人（原审原告）：付进松，男，1987年1月12日出生，汉族，住贵州省凤冈县。上诉人（原审原告）：张冬冬，男，1988年11月27日出生，汉族，住贵州省凤冈县。二上诉人共同委托诉讼代理人：余国军，贵州锦江河律师事务所律师。二上诉人共同委托诉讼代理人：陈友进，贵州锦江河律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：肖师桦，男，1965……