建设工程施工合同纠纷 （2018）湘11民终2438号
裁判要旨
朱本军与唐海波签订了《钢管内外脚手架承包合同》，合同内容不违反法律规定，受法律保护。朱本军与张刚耀口头商议，由朱本军为张刚耀新胜大酒店的外墙脚手架增设部分双排架。以口头形式订立的该合同，同样受法律保护。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。朱本军已按照合同约定完成了新胜大酒店的外墙脚手架的架设工程和增设双排架工程。唐海波、张刚耀亦应全面履行支付价款的义务。唐海波辩称，唐海波应承担的合同义务已转移给张刚耀，唐海波已无合同义务。《中华人民共和国合同法》第八十四条规定：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。本案中，正常工期内的价款尾款支付义务，朱本军已明示同意唐海波的该项合同义务转移给张刚耀。工期延长方面，合同甲方应承担的责任，朱本军已默认唐海波转移了工期延长产生的合同义务。唐海波已将合同义务依法转移给张刚耀，故唐海波已无合同义务，唐海波的辩称有事实根据，理由正当，该院应予采纳。张刚耀与朱本军就工期延长的问题和外墙脚手架增加项目的问题已达成协议：外墙脚手架增加双排架，张刚耀承诺支付8,000元；工期延期，张刚耀承担合同甲方责任，最终承诺增付18,000元。上述款
摘要
朱本军与被上诉人唐海波、原审被告张刚耀建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘11民终2438号上诉人（原审原告）：朱本军，男，1968年3月12日出生，汉族，湖南省祁阳县人，农民，住湖南省祁阳县。委托诉讼代理人：刘艳（系朱本军之妻），女，1972年7月8日出生，汉族，湖南省祁阳县人，住祁阳县（特别授权）。委托诉讼代理人：尹国义，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：唐海波，男，1973年1月6日出生，……