建设工程合同纠纷 （2019）冀0123民初361号
裁判要旨
本案系建设工程合同纠纷。 原告借用被告建工集团公司资质，作为实际施工人承揽了案涉工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：...二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；...”之规定，该《消防水箱间和室外钢梯安装合同》系无效合同，该合同虽无效，但根据上述司法解释第2条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，原告作为实际施工人，可参照合同价款向被告瑞成公司主张该工程的工程款。 本案原、被告均认可该工程项目未进行竣工验收，原告主张由被告建工集团公司与被告瑞成公司进行验收工作；被告建工钢结构分公司称由原告和被告瑞成公司直接进行验收工作；被告瑞成公司称该项目尚未完工，未能达到竣工条件。 根据上述司法解释第14条规定“（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，原告所承揽工程属于被告瑞成公司的华北门业项目，现华北门业已举行开业典礼并进行了营业，且被告
摘要
石家庄市远景装饰装修工程有限公司与石家庄瑞成房地产开发有限公司、石家庄建工集团有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省正定县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0123民初361号 原告：石家庄市远景装饰装修工程有限公司，住所地石家庄市长安区建华北大街**都市新城。 法定代表人：李焕改，该公司经理。 委托诉讼代理人：周健，河北决策律师事务所律师。 被告：石家庄瑞成房地产开发有限公司，住，住所地石家庄市正定县成德北街******/div> 法定代表人：冯克锋，该公司总经理。 委托诉讼代理人：武……