建设工程施工合同纠纷 （2018）豫04民终306号
裁判要旨
就一审已查明的事实来看，在张蓝振与韩雯宇于2014年9月16日签订《建筑工程分包合同》之前，裕弘公司早已作出会议纪要，宣布涉案工程自2012年5月12日开始暂停施工；且张蓝振于2012年5月19日签收的城建公司向涉案工程项目部发出的通知也显示，经该公司研究由项目部对舞钢纺织工业园甲方打停工报告，如资金不到位，没有公司通知擅自施工，造成任何后果由项目部负责人个人自负；张蓝振于2013年10月12日签收并作出相关保证的城建公司落款时间为2013年10月11日的决议，解除了对张蓝振的授权委托，并要求解除与裕弘公司的建设工程施工合同。因此，张蓝振在涉案工程于2012年5月份停工之后，又与韩雯宇于2014年9月16日签订《建筑工程分包合同》，并组织人员进场施工，是否得到了裕弘公司的认可，裕弘公司在其复工之后是否向其拨付过资金或为其提供过施工保障等情况，直接影响到对裕弘公司应否承担责任的认定，但原审判决对此没有查清，属认定基本事实不清。另外，原审委托鉴定机构进行鉴定的鉴定材料未经质证，且韩雯宇补充要求鉴定工程损失，鉴定机构予以受理并作出鉴定结论，原审法院也将该鉴定结论作为认定事实的依据使用，但该项
摘要
舞钢市裕弘发展有限公司、韩雯宇建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省平顶山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）豫04民终306号上诉人（原审被告）：舞钢市裕弘发展有限公司，住所地舞钢市朱兰建设路西段经五路与纬一路交叉口。原法定代表人：陶武子(已于本案诉讼过程中去世)。委托诉讼代理人：丁赛男，河南赛成律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：韩雯宇，男，汉族，住平顶山市新华区。委托诉讼代理人：李冠卿，河南国俊律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱珂，河南国俊律……