建设工程合同纠纷 （2016）鲁10民终2421号

兰江伟与海阳分公司签订的合同书为双方真实意思表示，双方均应按照合同全面履行。现因海阳分公司原因造成合同履行不能，海阳分公司应将收取的合同履约保证金退还兰江伟，并支付兰江伟工程款、活动房和临建人工费及停工窝工费。兰江伟要求的交通费未能提供充足有效的证据证实，不予支持。因海阳分公司系吉林一建公司开办的非法人机构，所以吉林一建公司和海阳分公司应共同支付给兰江伟上述款项。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十三条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、吉林市第一建筑工程股份有限公司和吉林市第一建筑工程股份有限公司海阳分公司于判决生效后十日内给付兰江伟合同履约金115万元；二、吉林市第一建筑工程股份有限公司和吉林市第一建筑工程股份有限公司海阳分公司于判决生效后十日内给付兰江伟工程款474027.80元；三、吉林市第一建筑工程股份有限公司和吉林市第一建筑工程股份有限公司海阳分公司于判决生效后十日内给付兰江伟活动房费用及临建人工费354245元；四、吉林市第一建筑工程股份有限公司和吉林市第一建筑工程股份有限公司海阳分公司于判决生效后十日内给付兰江伟停工

兰江伟与海阳分公司签订的合同书为双方真实意思表示，双方均应按照合同全面履行。现因海阳分公司原因造成合同履行不能，海阳分公司应将收取的合同履约保证金退还兰江伟，并支付兰江伟工程款、活动房和临建人工费及停工窝工费。兰江伟要求的交通费未能提供充足有效的证据证实，不予支持。因海阳分公司系吉林一建公司开办的非法人机构，所以吉林一建公司和海阳分公司应共同支付给兰江伟上述款项。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十三条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、吉林市第一建筑工程股份有限公司和吉林市第一建筑工程股份有限公司海阳分公司于判决生效后十日内给付兰江伟合同

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁10民终2421号上诉人（原审被告）：吉林市第一建筑工程股份有限公司，住所地吉林省吉林市松江南路488号。法定代表人：张铁平，董事长。委托诉讼代理人：陈涛，山东滨海正大律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：兰江伟，男，1977年11月19日出生，汉族，现住湖北省郧西县。委托诉讼代理人：张军伟，山东力诺律师事务所律师。原审被告：吉林市第一建筑工……