装饰装修合同纠纷 （2014）珠中法民三终字第428号

莫清与名匠公司签订的《室内装饰施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律强制性规定，内容合法有效，双方应按合同约定严格履行。莫清提出要求名匠公司继续履行合同，进行装饰工程的整改，名匠公司在审理过程中同意该项诉讼请求，原审法院予以支持。因名匠公司同意该项诉讼请求，鉴定已无必要，本案不再委托鉴定。关于莫清要求的房屋收益的损失问题。合同约定“工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方在通知后三天内组织验收，填写验收单，结清款项之后，办理移交手续。规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定时间验收，否则视为通过验收。另定时间的应以第一通知时间为竣工日期。”实际履行过程中，双方并未对验收和结算进行书面的确认，但莫清陈述在支付工程款时提出整改要求，名匠公司已经整改了墙面，而没有继续整改的原因是因为莫清和孙荣的诉讼，所以对于2012年6月前未能及时完成整改的原因在于莫清一方，莫清要求名匠公司支付两个月的房屋租金损失6000元，依据不足，原审法院不予支持。莫清庭审时陈述2012年5月下旬名匠公司曾进行了整改但不达标，而合同约定“三天内组织验收”，莫清如认为整改不合格，应该在三天内组织验收，并对不合格提出异议

莫清与名匠公司签订的《室内装饰施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律强制性规定，内容合法有效，双方应按合同约定严格履行。莫清提出要求名匠公司继续履行合同，进行装饰工程的整改，名匠公司在审理过程中同意该项诉讼请求，原审法院予以支持。因名匠公司同意该项诉讼请求，鉴定已无必要，本案不再委托鉴定。关于莫清要求的房屋收益的损失问题。合同约定“工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方在通知后三天内组织验收，填写验收单，结清款项之后，办理移交手续。规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定时间验收，否则视为通过验收。另定时间的应以第一通知时间为竣工日期。”实际履行过程中，双方并未对验收和结算进行书面的确认，

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）珠中法民三终字第428号上诉人（原审原告）：莫清，男，汉族，住广东省珠海市香洲区，身份证号码：×××0053。被上诉人（原审被告）：珠海名匠装饰工程有限公司，住所地：珠海市香洲区。法定代表人：李耀，总经理。委托代理人：蒋联平，广东律师事务所律师。上诉人莫清与被上诉人珠海名匠装饰工程有限公司（以下简称名匠公司）装饰装修合同纠纷一案，不服珠海市香洲……