劳务合同纠纷 （2016）鄂01民终453号

曦阳公司作为具备劳务作业资质的法人与蔡国庆签订的《脚手架劳务分包合同》应当受到法律保护，曦阳公司已经完成脚手架工程施工，其应当获得相应的价款。双方一致认可该工程实际施工面积为3380平方米，单价为34元，即工程总价款为114920元。曦阳公司主张蔡国庆尚欠工程款52954元，蔡国庆虽不予认可该欠款金额，但其没有提供相应证据证明自己的主张，对曦阳公司主张的欠款金额52954元予以支持。关于逾期使用脚手架钢管材料的期间问题，双方合同中约定的施工面积是1478平方米，工期为80天，而实际施工面积变更增加为3380平方米，而双方对变更施工面积后的工期没有签订补充协议，又不能达成一致意见，鉴于双方在合同履行过程中，在工程量增加的情况下，蔡国庆自认存在超期占用脚手架的事实且认可延期使用三个月，对此予以确认。根据双方合同约定的逾期使用费标准计算金额为60840元。故曦阳公司主张的超期使用脚手架费用231936.6元，对其超出部分不予支持。对于曦阳公司主张按照合同约定支付延期付款滞纳金的请求，根据双方合同约定，结合认定的违约事实，确定蔡国庆从2014年11月8日起以未付款72954元为基数，按照中国人

曦阳公司作为具备劳务作业资质的法人与蔡国庆签订的《脚手架劳务分包合同》应当受到法律保护，曦阳公司已经完成脚手架工程施工，其应当获得相应的价款。双方一致认可该工程实际施工面积为3380平方米，单价为34元，即工程总价款为114920元。曦阳公司主张蔡国庆尚欠工程款52954元，蔡国庆虽不予认可该欠款金额，但其没有提供相应证据证明自己的主张，对曦阳公司主张的欠款金额52954元予以支持。关于逾期使用脚手架钢管材料的期间问题，双方合同中约定的施工面积是1478平方米，工期为80天，而实际施工面积变更增加为3380平方米，而双方对变更施工面积后的工期没有签订补充协议，又不能达成一致意见，鉴于双方在合同

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂01民终453号上诉人（原审原告）：武汉曦阳劳务有限公司。住所地：武汉市江夏区纸坊街武昌大道****号。法定代表人：刘晓晖，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：蔡国庆。上诉人武汉曦阳劳务有限公司（以下简称曦阳公司）为与被上诉人蔡国庆劳务合同纠纷一案，不服湖北省武汉市江夏区人民法院（2015）鄂江夏民二初字第00280号民事判决，向本院提起上诉……