建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁15民终872号
裁判要旨
本案争议的焦点问题是：一、东方云公司与汇利公司之间签订的施工承包合同是否有效？二、东方云公司主张返还履约保证金及利息是否应予支持？三、东方云公司主张的工程款是否应予支持？四、东方云公司主张的70万元工程款违约金是否应予支持？五、东方云公司主张的因停工造成的损失是否应予支持？关于第一个焦点问题，东方云公司按有效合同主张相关权利，汇利公司以幸福里小区系社会公众利益、公众安全项目，属必须招标而未招标的施工合同，违反法律强制性规定，主张无效合同。一审法院认为，董桥棚户区改造项目是一项民生工程，涉及公众利益公众安全，应属招投标法规定的必须进行招投标的工程。本案中东方云公司与汇利公司未经招投标签订的《施工承包合同》违反了招投标法的强制性规定，应认定为无效合同关于第二个焦点问题，东方云公司要求汇利公司返还履约保证金，其提交的2014年5月28日的银行汇款凭证虽不符合双方所签订的施工承包合同的约定，但东方云公司项目部负责人ＸＸ家向张怀东账户汇款100万元的事实可以认定。ＸＸ家是东方云公司的项目部经理，张怀东是当时汇利公司的法定代表人，双方转款的行为应认定为职务行为，结合东方云公司实际开工的时间，该10
摘要
武汉东方云建设工程有限公司、山东汇利置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁15民终872号上诉人（原审原告）：武汉东方云建设工程有限公司，住所地：湖北省武汉市江汉区常青路思联公馆13楼。法定代表人：李云，总经理。委托诉讼代理人：詹志刚，湖北元申律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴宝群，山东群创律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山东汇利置业有限公司，住所地：山东省聊城市东昌府区花园北路5号。法定代表人：赵森，董事长……