建设工程施工合同纠纷 （2018）黑08民终622号

合同订立后，当事人应当根据诚实信用的原则按照合同的约定全面履行自己的义务。本案中，原告以2750000元大清包方式承保被告的二栋钢筋混凝土平房仓及地面硬化工程的，负责技术和管理人员、施工队伍、模板、木方、钢管、卡扣、螺栓、跳板及设备、工具、运输、工程内业。双方约定实际工作量超出原定数量，超出部分可根据双方约定价格给予追加人工费。在实际施工过程中确模板粘灰面积增加6579.64平方米、钢筋增加了67.776吨。根据公平原则，被告应向原告支付因工程工作量增加而各项费用。双方没有按约定对平房仓进行验收，但被告已经实际投入使用，视为被告已经对原告的工程质量验收合格，付款条件成就，应从其实际使用时起支付剩余工程款及按人民银行同期贷款利率支付利息。原告主张被告给付原告为其支付的检测费30000元、零工工资7000元，因原告未举证，本院不予支持。基于被告对原告施工资质、管理能力等方面的认可，双方签订工程承包合同，原告未经被告允许，将地面硬化工程转包他人，原告并以此主张合同履行后可以获得的利益75000元的诉讼请求，本院不予支持。被告主张原告违约延期交工，因实际施工量超出合同约定40%以上，其工期必然

黑龙江艳辉农业开发有限公司、佳木斯市方全建筑劳务有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

黑龙江省佳木斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黑08民终622号上诉人（原审被告）：黑龙江艳辉农业开发有限公司，住所地黑龙江省佳木斯市富锦市二龙山镇。法定代表人：张雯艳，经理。委托诉讼代理人：李方双，黑龙江郝雅枫律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：佳木斯市方全建筑劳务有限公司，住所地黑龙江省佳木斯市前进区和平社区春光巷。法定代表人:庞超风，经理。委托诉讼代理人：杨树峰，男，汉族，19……