承揽合同纠纷 （2018）鲁03民终1248号

本案争执的焦点问题：一、原告要求解除与被告常州金典公司的加工承揽合同，有无事实和法律依据，是否应当解除。二、原告要求被告常州金典公司加工承揽款126万元，是否应当返还；原告要求被告常州金典公司赔偿损失540万元，被告是否应当赔偿。三、原告要求被告巫黎勤对被告常州金典公司的债务承担连带责任，是否应得到法院支持。关于焦点一。加工承揽合同签订后，原告按合同约定支付给被告常州金典公司货款126万元，履行了支付货款的义务，被告常州金典公司仅仅交付了部分设备，安装未完成，且在2016年8月8日被告常州金典公司向原告出具工期质量保证书，保证在35天内保质保量按期完工，具体完工时间为2016年9月11日，但被告常州金典公司仍未履行。2017年5月5日，原告对现场安装情况及安装现场进行了证据保全，申请山东省淄博市临淄公证处进行了证据保全的公证，进行了拍照、录像，公证员现场制作了工作记录。上述证据足以认定被告未完成安装工作，没有按合同约定履行义务，致使无法达到原告利用该设施用于生产的目的，已构成合同根本违约。为此，原告于2017年6月23日向被告常州金典公司发出解除合同通知书，被告已收到该通知。因为被告严

常州市金典干燥设备有限公司、巫黎勤承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

山东省淄博市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁03民终1248号上诉人（原审被告）：常州市金典干燥设备有限公司。住所地：江苏省常州市天宁区郑陆镇牟家村。统一社会信用代码：913204027933415252。法定代表人：巫黎勤，执行董事。上诉人（原审被告）：巫黎勤，男，1971年6月24日生，汉族，常州市金典干燥设备有限公司法定代表人，现住江苏省江阴市。被上诉人（原审原告）：山东鑫方园新……