劳务合同纠纷 （2019）甘04民终1469号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建投土木公司与熙瑞公司签订的合同协议书中约定，建投土木公司按照法律规定和合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，但本案中建投土木公司与杨育民签订管控协议将该工程分包给杨育民，后杨育民又将该工程肢解分包给杨佛等多个班组。故建投土木公司、杨育民应当对杨佛班组劳务费承担清偿责任。本案中杨育民认可其将该项目工程的部分工程分包给了杨佛班组，杨佛班组实际进行了施工。工程停工后，杨育民和杨佛班组进行了结算，且在平川区劳动监察大队达成还款协议，故对双方认可的尚未支付的劳务费48万元予以确认。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”依据该规定，熙瑞公司作为该工程项目的发包

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建投土木公司与熙瑞公司签订的合同协议书中约定，建投土木公司按照法律规定和合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，但本案中建投土木公司与杨育民签订管控协议将该工程分包给杨育民，后杨育民又将该工程肢解分包给杨佛等多个班组。故建投土木公司、杨育民应当对杨佛班组劳务费承担清偿责任。本案中杨育民认可其将该项目工程的部分工程分包给了杨佛班组，杨佛班组实际进行了施工。工程停工后，杨育民和杨佛班组进行了结算，且在平川区劳

甘肃省白银市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）甘04民终1469号上诉人（原审被告）：甘肃建投土木工程建设有限公司，住所地：甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号。法定代表人：杨太孝，该公司总经理。委托诉讼代理人：王忠年，甘肃东方人律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨佛，男，1980年7月23日出生，汉族，住甘肃省靖远县。委托诉讼代理人：张学福，白银市平川区法律援助中心律师。原审被告：……