建设工程合同纠纷 （2020）豫05民终5213号

原、被告双方签订的建设工程施工合同、补充协议系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方应按照合同的约定履行各自的义务。合同签订后原告开始施工，由于被告未办理燃气经营许可证，被相关部门责令停止营业，导致原告于2018年5月被迫停工，致使合同目的无法实现，合同第14条约定合同解除的条件成就，原告选择向法院起诉解除原被告之间于2017年11月20日签订的《建设工程施工合同》符合双方的约定和法律的规定，被告亦同意解除，故对原告要求解除2017年11月20日签订的《建设工程施工合同》的请求予以支持。对于原被告双方于2018年1月31日签订的《内黄鸿图施工补充协议》虽为补充协议，内容上系对工人工资、水电费、工程车的使用问题单独的约定，性质上系一份合法、独立的合同，由于原告未诉请解除该协议，故关于协议中约定的两辆工程车问题，双方可另案处理。合同解除后，双方的争议焦点为:一、原告要求被告支付的工程款如何确定；二、被告是否承担原告诉请的违约金；三、被告是否应当返还原告的履约保证金；四、原告能否就在建工程中原告已完成的工程价款享有优先受偿权。针对第一个争议焦点，原告提

原、被告双方签订的建设工程施工合同、补充协议系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方应按照合同的约定履行各自的义务。合同签订后原告开始施工，由于被告未办理燃气经营许可证，被相关部门责令停止营业，导致原告于2018年5月被迫停工，致使合同目的无法实现，合同第14条约定合同解除的条件成就，原告选择向法院起诉解除原被告之间于2017年11月20日签订的《建设工程施工合同》符合双方的约定和法律的规定，被告亦同意解除，故对原告要求解除2017年11月20日签订的《建设工程施工合同》的请求予以支持。对于原被告双方于2018年1月31日签订的《内黄鸿图施工补充协议》虽

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫05民终5213号上诉人（原审原告）：河南万佳建设工程有限公司，住所地郑州市中原区桐柏南路****楼****。法定代表人：袁君迎,职务:董事长。委托诉讼代理人：王艳西，河南天基律师事务所律师。委托诉讼代理人：张静，河南天基律师事务所律师。上诉人（原审被告）：内黄鸿图燃气有限公司，住所地内黄，住所地内黄县城朝阳路西段北侧>法定代表人：涂友传,职……