装饰装修合同纠纷 （2018）粤14民终315号
裁判要旨
罗定宏有提供施工支架的义务，但是即便罗定宏有提供施工支架的义务，这种义务也仅限于施工期限之内，罗定宏在微信聊天记录的陈述（“合同期外的施工支架本人概不负责”）也能反映这点。施工支架本来就有使用寿命，合同约定的施工期限仅为三个多月，罗定宏不可能为洪文权长达一年多的逾期完工行为继续承担提供施工支架的责任。罗定宏在施工期限之外没有提供施工支架的义务，对洪文权逾期完工的违约行为不存在过错。（2）一审法院并未查明施工支架损坏的具体时间，也完全不考虑洪文权是在2017年9月22日通知施工支架存在问题，却以罗定宏���2017年9月份才对施工支架进行拆除重建为由，认定罗定宏对后期合同的未履行存在过错，明显缺乏事实依据。《外墙大理石装修工程承包合同》第二条第2款约定：“乙方有检查施工支架是否牢固的义务，当有需要加固支架时必须书面通知甲方，并确认牢固后方可施工。”2017年9月22日，洪文权才通过微信首次提出施工支架存在问题，罗定宏在9月份对施工支架进行拆除重建不存在过错。（3）除了已经提前结算的打蜡及镜面处理工程需要使用高空竹架外，后期工程都是低空作业，不需要使用高空竹架。后期工程除了首层门楼只需利用
摘要
罗定宏、洪文权装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
文书内容广东省梅州市中级人民法院
 
 
 
 
 民事判决书
 
 
（2018）粤14民终315号上诉人（原审被告、反诉原告）：罗定宏，男，1962年11月9日出生，汉族，身份证住址广东省深圳市龙岗区。委托诉讼代理人：罗宇霖，男，1992年3月17日出生，系罗定宏之子。委托诉讼代理人：方辉，广东粤……